Общие условия поставки товарного бетона
1. Общие положения
1.1. Настоящие Общие условия устанавливают права и обязанности сторон, а также иные условия счет- договоров (договоров поставки) товарного бетона, заключенных между ООО «АСТЕРЛИТ» (далее – Поставщик) и контрагентами (далее – Покупатель).
1.2. Общие условия определяют условия договоров поставки, содержащих указание на Общие условия. Общие условия не действуют в отношении договоров поставки, не содержащих прямое указание на Общие условия.
1.3. Общие условия не имеют непосредственного действия и вступают в силу в отношении определенной сделки с момента заключения отдельного договора поставки, которым должен быть конкретизирован предмет и иные существенные условия договора поставки, а также могут быть уточнены или изменены отдельные положения Общих условий.
1.4. Общие условия в случае их опубликования на официальном сайте Поставщика в форме документа, подписанного электронной подписью, а также в случае распространения на бумажном носителе или иным способом не являются публичной офертой и не содержат односторонних обязательств Поставщика. Никакое третье лицо не вправе требовать от Поставщика заключения договора поставки или изменения условий ранее заключенных договоров, ссылаясь на положения Общих условий.
2. Предмет договора
2.1. Поставщик обязуется осуществлять поставку товарного бетона (бетонной смеси) и раствора (растворной смеси) (далее по тексту – «Товар») автобетоносмесителями (далее – по тексту «АБС»), а также осуществлять услуги по подаче поставленного Товара (далее по тексту – «Услуги») на объектах Покупателя автобетононасосом (далее по тексту – «АБН»), а Покупатель обязуется принять поставленный Товар и оказанные Услуги и оплатить их.
2.2. Товар может поставляется Покупателю отдельными партиями. Под партией Товара признается Товар одного наименования и класса, отгруженный Покупателю в течение одних суток.
Фактический объем Товара, поставленного по каждой отдельной партии, определяется на основании совокупности информации/данных, отраженных в подписанных Сторонами товарно-транспортных накладных в течение суток.
2.3. Поставщик, в целях исполнения настоящих Общих условий, по-своему усмотрению, без согласования с Покупателем, вправе привлекать третьих лиц, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом (а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, свидетельством, лицензией, сертификатом, либо иными документами, подтверждающими их право на осуществление такой деятельности).
2.4. Товар изготавливается Поставщиком и принадлежит Поставщику на праве собственности, не заложен, не арестован, под запретом не состоит, не обещан третьим лицам, не ограничен в обороте, не является предметом спора, иска третьих лиц.
3. Срок, порядок поставки товара
3.1. Поставка Товара и/или предоставление Услуг осуществляются на основании письменных заявок Покупателя (далее — Заявка), составляемых по форме Приложения No 1 и направляемых Поставщику.
3.2. Заявка / изменение Заявки направляется уполномоченным представителем Покупателя:
- по адресу электронной почты Поставщика: zakaz@asterlit.ru;
- по телефону/ мессенджеру WhatsApp: 88001000723 (отдел продаж), 88001000723/89398487565
(диспетчерская круглосуточно).
3.3. Заявка, составленная в соответствии с п. 2.1. настоящих Общих условий, представляется Покупателем
Поставщику в срок, не позднее 14 часов дня, предшествующего дню поставки, при поставке Товара в рабочие дни (понедельник –пятница), а при поставке Товара в выходные и праздничные дни – не позднее 14 часов дня, предшествующего праздничному или выходному дню.
3.4. Поставщик обязан уведомить Покупателя о принятии Заявки и готовности к исполнению в указанных в ней объеме и сроке, в течение 3 (трех) часов после ее поступления, путем подписания Заявки уполномоченным лицом с проставлением печати Поставщика, либо в тот же срок уведомляет Покупателя о невозможности ее исполнения.
Подтверждение принятия Заявки и/или дополнительная информация высылаются Поставщиком исключительно по тем каналам связи, при помощи которых Покупателем отправлена Заявка (электронная почта/телефон/мессенджер WhatsApp). Использование других каналов связи не допускается и Сторонами не учитывается.
3.5. Отказ Покупателя (Грузополучателя) от Товара, подлежащего поставке по согласованной Заявке, изменение Заявки на поставку/ перенос времени поставки направляются уполномоченным представителем Покупателя в адрес Поставщика не позднее, чем за 5 (пять) часов до начала времени поставки.
Отказ Покупателя (Грузополучателя) от предоставления Услуг/изменение Заявки на Услуги направляется уполномоченным представителем Покупателя в адрес Поставщика не позднее чем за 14 (четырнадцать) часов до начала времени оказания Услуг.
Стороны пришли к Соглашению, что Заявка, а также инициированное Покупателем изменение к Заявке, направленные по адресу электронной почты/телефону/мессенджеру, фиксируются Поставщиком с применением записывающих устройств, снимка экрана (скриншот), сохранения электронного образа документа. Полученная с указанных устройств информация может быть использована Поставщиком в качестве доказательств при возникновении спорных ситуаций.
3.6. Все расходы Поставщика, возникшие в связи с неправильным или недостоверным указанием Покупателем сведений в Заявке, а также несвоевременное извещение об их изменениях, возлагаются на Покупателя.
3.7. Товар поставляется Поставщиком Покупателю либо согласно его указанию иному получателю Товара (Грузополучателю), указанному в соответствующей Заявке. Ответственность за все действия Грузополучателей возлагается на Покупателя.
3.8. С момента передачи Товара Покупателю (Грузополучателю) и подписания товарной накладной (далее по тексту - ТН), либо товарно-транспортной накладной (далее по тексту – ТТН) право собственности на Товар, риск его случайной гибели или случайного повреждения переходит к Покупателю, а обязательства Поставщика по поставке Товара считаются исполненными. ТТН заполняется в порядке, предусмотренном п. 6.1.5. настоящих Общих условий.
3.9. Поставка (приемка) каждой партии Товара фиксируются отметкой Покупателя (Грузополучателя) в ТН/ТТН. Покупатель обязан обеспечить правильность заполнения накладной в части фактического времени прибытия АБС на объект и убытия АБС с объекта, а также удостоверить факт приемки Товара подписью ответственного лица, а в случае, если Покупателем (Грузополучателем) при приемке Товара на объекте применяется штамп, заверить штампом. Услуги АБН фиксируются в Акте оказания услуг АБН и отражаются в универсальном передаточном документе (далее по тексту –УПД) на основании подписанных рабочих ордеров, путевых листов. В случае отказа от приемки оказанных услуг, Покупатель обязан письменно указать мотивированную причину в Акте оказания услуг АБН. Условия работы АБН определяются договором поставки (счет-договором). Время работы АБН рассчитывается с момента прибытия АБН на объект Покупателя в соответствии с Заявкой Покупателя до момента убытия АБН с объекта после окончания производства работ.
3.10. Время под разгрузку Товара на объекте Покупателя составляет не более 10 (десяти) минут на 1 куб.метр с момента прибытия автотранспорта на строительную площадку Покупателя (Грузополучателя). Товар разгружается без перерыва.
3.11. Время прибытия АБС под погрузку исчисляется с момента предъявления водителем доверенности на право получения Товара в пункте погрузки (на условиях самовывоза), а время прибытия АБС под разгрузку – с момента предъявления водителем ТН (ТТН) в пункте разгрузки.
Погрузка и разгрузка считаются законченными после вручения водителю надлежаще оформленных ТН (ТТН) на погруженный или выгруженный Товар.
АБС, прибывшее под погрузку ранее согласованного времени, если Поставщик не примет его под погрузку с момента фактического прибытия, считается прибывшим под погрузку в согласованное время.
4. Приёмка товара по количеству и качеству
4.1. Приемка поставленного Товара по качеству и количеству производится согласно требованиями нормативно-правовых актов и соответствующих ГОСТов на данный вид Товара, действующих на дату приемки Товара. Технические характеристики и вид Товара должны соответствовать характеристикам, указанным в соответствующей Спецификации. Претензии по количеству Товара не рассматриваются в случае укладки товарного бетона и раствора на впитывающие, неровные, нетвердые основания, а также изготовление готовых изделий методом безопалубочного литья «в землю». Основание считается твердым, если оно однозначно исключает возможность просадки при укладке Товара. При укладке Товара на твердые основания на значительной площади без исполнительной схемы-основания, согласованной с Поставщиком, претензии по количеству не принимаются.
4.2. В случае недопоставки Товара, Покупатель делает отметку в ТН/ТТН и незамедлительно уведомляет Поставщика по электронной почте, телефону о недопоставке. Представитель Поставщика обязан прибыть для составления соответствующего акта в течение 4 (четырех) часов с момента вызова, в ином случае двухсторонний
ООО "АСТЕРЛИТ", ЮЛДАШОВА ЛОЛА АБДУВАЛИЕВНА, ГЕНЕРАЛЬНЫй ДИРЕКТОР 24.05.2023 17:00 (MSK), Сертификат 01DCC4A400FEAF1FBB48B1A2E2C5DC68CA
акт составляется с участием представителя Покупателя и водителя. В акте отражается расхождение данных, указанных Поставщиком в товаросопроводительных документах, с фактическим количеством поставленного Товара. Поставщик обязуется по требованию Покупателя восполнить документально подтвержденное недопоставленное количество Товара собственными силами и средствами в пределах сроков поставки, установленных соответствующей Спецификацией, но в любом случае не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента получения требования Покупателя. Требование Покупателя о восполнении Товара с подтверждающими документами направляется на электронный а дрес Поставщика. Покупатель вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем внесудебном порядке (в том числе в случае однократного нарушения срока поставки) и потребовать возврата уплаченной за недопоставленный Товар денежной суммы.
4.3. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качества, установленным ГОСТ и законодательством РФ, действующими на дату приемки Товара. Технические характеристики и вид Товара должны соответствовать характеристикам, указанным в соответствующей Спецификации.
4.4. Стороны пришли к соглашению, что в случае поставки Товара при отрицательных температурах применение противоморозных добавок с согласия Поставщика не освобождает Покупателя от мер по прогреву бетона в конструкциях в соответствии с существующими нормативами.
4.5. До начала поставки Товара Покупатель вправе потребовать от Поставщика информацию о качестве используемых материалов и номинальному составу Товара, а также результатах предварительных испытаний Товара данного номинального состава по всем показателям, указанным в настоящих Общих условий.
4.6. При передаче партии Товара Поставщик предоставляет Покупателю паспорт качества Товара, а также иные документы, предусмотренные законодательством. В случае отсутствия таких документов Покупатель делает соответствующую отметку в ТН/ТТН, после чего Поставщик обязан передать документы о качестве Товара в течение 1 (одного) дня.
4.7. Поставщик несет ответственность за качество поставленного Товара до момента его выгрузки на объекте Покупателя. Покупатель обязуется соблюдать нормативно-техническую документацию, регулирующую приемку Товара. Качество Товара может быть определено Покупателем при его приемке, а также в период набора прочности до проектного значения на основании отобранных проб и заформованных образцов-кубов в соответствии с требованиями ГОСТ. Все образцы, отобранные Покупателем для испытания, должны быть промаркированы с указанием даты поставки, наименования Поставщика, номера ТН/ТТН, государственного регистрационного номера автотранспортного средства, подписи водителя Поставщика (Грузоперевозчика).
4.8. В случае обнаружения недостатков качества Товара на этапе испытания контрольных образцов бетона в проектном возрасте Покупатель обязан незамедлительно вызвать Поставщика, сообщить о выявленных недостатках качества Товара с указанием их подробного перечня и представить подтверждающую техническую документацию (результаты испытаний отобранных образцов, журнал бетонных работ, проект производства работ и иную необходимую документацию). Поставщик обязан обеспечить явку своего представителя не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента вызова, если иное не согласовано Сторонами дополнительно. Выявленные недостатки качества, отсутствие недостатков качества, иные решения фиксируются Сторонами в двухстороннем Акте, который составляется в произвольной форме. При наличии разногласий по качеству Товара и причинам возникновения его недостатков по инициативе любой из Сторон (либо совместно) производится независимая экспертиза. Поставщик имеет право осуществлять проверку качества силами своей лаборатории.
Расходы по проведению независимой экспертизы несет Сторона, ее инициировавшая. Если по результатам экспертизы требования Стороны – инициатора экспертизы будут признаны обоснованными, то у нее возникает право на возмещение расходов второй Стороной. Двухсторонний Акт (в случае признания претензии по качеству) или заключение экспертизы (в случае наличия разногласий по качеству) является основанием для предъявления требований к Стороне, допустившей нарушение, в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящих Общих условий.
4.9. Покупатель несет ответственность за ухудшение качества Товара, вызванное неисполнением Покупателем требований нормативно-технической документации по приемке Товара, нарушением технологии выгрузки, подачи и укладки Товара в конструкцию, ухода за Товаром в конструкции, превышением времени технологической разгрузки (простой), введением каких-либо добавок, воды в Товар, вследствие которых Товар может утратить нормативные характеристики.
4.10. Поставщик не несет ответственность за качество поставленного и уложенного в конструкцию Товара, если он является не единственным Поставщиком подобного Товара, использованного в данной конструкции.
4.11. Покупатель обязан вызвать представителя Поставщика при демонтаже конструкции. Если демонтаж конструкции произведен без участия уполномоченного представителя Поставщика, Покупатель не вправе представлять Поставщику претензии по качеству Товара и иные требования, предусмотренные действующим законодательством.
5. Цена и порядок расчетов
5.1. Цена Товара и/или цена Услуги определяется договором поставки (счет-договором) и включают в себя стоимость доставки Товара, а также НДС по ставке, установленной действующим законодательством.
5.2. Оплата производится Покупателем на условиях 100 (Сто) % предоплаты на основании выставленного Поставщиком счета, направленного посредством электронной связи с последующим предоставлением оригинала счета Покупателю. Обязательство по оплате Товара/Услуги считается исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика, если оплата не произведена иным способом на основании дополнительного письменного соглашения Сторон.
Настоящим Сторонами согласовано, что предварительная оплата по договору поставки не является коммерческим кредитом по смыслу ст. 823 ГК РФ и проценты за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, не начисляются и не выплачиваются.
Поставщик имеет право (но не обязан) осуществлять поставку Товара/предоставлять Услуги и в том случае, если Покупатель не произвел предварительную оплату.
В этом случае Покупатель обязан произвести оплату в течение 3 (трех) банковских дней с момента получения Товара/предоставления Услуги и подписания сопроводительной документации.
5.3.В случае неоплаты и/или если задолженность Покупателя перед Поставщиком равна или превышает установленный лимит задолженности, Поставщик вправе приостановить очередную поставку Товара до момента полного погашения задолженности Покупателем.
В случае возникновения обстоятельств, при которых Покупатель в момент очередной оплаты имеет задолженность за ранее поставленный Товар, Поставщик имеет право без согласования с Покупателем засчитать сумму поступившего платежа в счет погашения указанной в настоящем пункте задолженности независимо от назначения платежа, указанного в платежных документах.
1.1. Настоящие Общие условия устанавливают права и обязанности сторон, а также иные условия счет- договоров (договоров поставки) товарного бетона, заключенных между ООО «АСТЕРЛИТ» (далее – Поставщик) и контрагентами (далее – Покупатель).
1.2. Общие условия определяют условия договоров поставки, содержащих указание на Общие условия. Общие условия не действуют в отношении договоров поставки, не содержащих прямое указание на Общие условия.
1.3. Общие условия не имеют непосредственного действия и вступают в силу в отношении определенной сделки с момента заключения отдельного договора поставки, которым должен быть конкретизирован предмет и иные существенные условия договора поставки, а также могут быть уточнены или изменены отдельные положения Общих условий.
1.4. Общие условия в случае их опубликования на официальном сайте Поставщика в форме документа, подписанного электронной подписью, а также в случае распространения на бумажном носителе или иным способом не являются публичной офертой и не содержат односторонних обязательств Поставщика. Никакое третье лицо не вправе требовать от Поставщика заключения договора поставки или изменения условий ранее заключенных договоров, ссылаясь на положения Общих условий.
2. Предмет договора
2.1. Поставщик обязуется осуществлять поставку товарного бетона (бетонной смеси) и раствора (растворной смеси) (далее по тексту – «Товар») автобетоносмесителями (далее – по тексту «АБС»), а также осуществлять услуги по подаче поставленного Товара (далее по тексту – «Услуги») на объектах Покупателя автобетононасосом (далее по тексту – «АБН»), а Покупатель обязуется принять поставленный Товар и оказанные Услуги и оплатить их.
2.2. Товар может поставляется Покупателю отдельными партиями. Под партией Товара признается Товар одного наименования и класса, отгруженный Покупателю в течение одних суток.
Фактический объем Товара, поставленного по каждой отдельной партии, определяется на основании совокупности информации/данных, отраженных в подписанных Сторонами товарно-транспортных накладных в течение суток.
2.3. Поставщик, в целях исполнения настоящих Общих условий, по-своему усмотрению, без согласования с Покупателем, вправе привлекать третьих лиц, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом (а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, свидетельством, лицензией, сертификатом, либо иными документами, подтверждающими их право на осуществление такой деятельности).
2.4. Товар изготавливается Поставщиком и принадлежит Поставщику на праве собственности, не заложен, не арестован, под запретом не состоит, не обещан третьим лицам, не ограничен в обороте, не является предметом спора, иска третьих лиц.
3. Срок, порядок поставки товара
3.1. Поставка Товара и/или предоставление Услуг осуществляются на основании письменных заявок Покупателя (далее — Заявка), составляемых по форме Приложения No 1 и направляемых Поставщику.
3.2. Заявка / изменение Заявки направляется уполномоченным представителем Покупателя:
- по адресу электронной почты Поставщика: zakaz@asterlit.ru;
- по телефону/ мессенджеру WhatsApp: 88001000723 (отдел продаж), 88001000723/89398487565
(диспетчерская круглосуточно).
3.3. Заявка, составленная в соответствии с п. 2.1. настоящих Общих условий, представляется Покупателем
Поставщику в срок, не позднее 14 часов дня, предшествующего дню поставки, при поставке Товара в рабочие дни (понедельник –пятница), а при поставке Товара в выходные и праздничные дни – не позднее 14 часов дня, предшествующего праздничному или выходному дню.
3.4. Поставщик обязан уведомить Покупателя о принятии Заявки и готовности к исполнению в указанных в ней объеме и сроке, в течение 3 (трех) часов после ее поступления, путем подписания Заявки уполномоченным лицом с проставлением печати Поставщика, либо в тот же срок уведомляет Покупателя о невозможности ее исполнения.
Подтверждение принятия Заявки и/или дополнительная информация высылаются Поставщиком исключительно по тем каналам связи, при помощи которых Покупателем отправлена Заявка (электронная почта/телефон/мессенджер WhatsApp). Использование других каналов связи не допускается и Сторонами не учитывается.
3.5. Отказ Покупателя (Грузополучателя) от Товара, подлежащего поставке по согласованной Заявке, изменение Заявки на поставку/ перенос времени поставки направляются уполномоченным представителем Покупателя в адрес Поставщика не позднее, чем за 5 (пять) часов до начала времени поставки.
Отказ Покупателя (Грузополучателя) от предоставления Услуг/изменение Заявки на Услуги направляется уполномоченным представителем Покупателя в адрес Поставщика не позднее чем за 14 (четырнадцать) часов до начала времени оказания Услуг.
Стороны пришли к Соглашению, что Заявка, а также инициированное Покупателем изменение к Заявке, направленные по адресу электронной почты/телефону/мессенджеру, фиксируются Поставщиком с применением записывающих устройств, снимка экрана (скриншот), сохранения электронного образа документа. Полученная с указанных устройств информация может быть использована Поставщиком в качестве доказательств при возникновении спорных ситуаций.
3.6. Все расходы Поставщика, возникшие в связи с неправильным или недостоверным указанием Покупателем сведений в Заявке, а также несвоевременное извещение об их изменениях, возлагаются на Покупателя.
3.7. Товар поставляется Поставщиком Покупателю либо согласно его указанию иному получателю Товара (Грузополучателю), указанному в соответствующей Заявке. Ответственность за все действия Грузополучателей возлагается на Покупателя.
3.8. С момента передачи Товара Покупателю (Грузополучателю) и подписания товарной накладной (далее по тексту - ТН), либо товарно-транспортной накладной (далее по тексту – ТТН) право собственности на Товар, риск его случайной гибели или случайного повреждения переходит к Покупателю, а обязательства Поставщика по поставке Товара считаются исполненными. ТТН заполняется в порядке, предусмотренном п. 6.1.5. настоящих Общих условий.
3.9. Поставка (приемка) каждой партии Товара фиксируются отметкой Покупателя (Грузополучателя) в ТН/ТТН. Покупатель обязан обеспечить правильность заполнения накладной в части фактического времени прибытия АБС на объект и убытия АБС с объекта, а также удостоверить факт приемки Товара подписью ответственного лица, а в случае, если Покупателем (Грузополучателем) при приемке Товара на объекте применяется штамп, заверить штампом. Услуги АБН фиксируются в Акте оказания услуг АБН и отражаются в универсальном передаточном документе (далее по тексту –УПД) на основании подписанных рабочих ордеров, путевых листов. В случае отказа от приемки оказанных услуг, Покупатель обязан письменно указать мотивированную причину в Акте оказания услуг АБН. Условия работы АБН определяются договором поставки (счет-договором). Время работы АБН рассчитывается с момента прибытия АБН на объект Покупателя в соответствии с Заявкой Покупателя до момента убытия АБН с объекта после окончания производства работ.
3.10. Время под разгрузку Товара на объекте Покупателя составляет не более 10 (десяти) минут на 1 куб.метр с момента прибытия автотранспорта на строительную площадку Покупателя (Грузополучателя). Товар разгружается без перерыва.
3.11. Время прибытия АБС под погрузку исчисляется с момента предъявления водителем доверенности на право получения Товара в пункте погрузки (на условиях самовывоза), а время прибытия АБС под разгрузку – с момента предъявления водителем ТН (ТТН) в пункте разгрузки.
Погрузка и разгрузка считаются законченными после вручения водителю надлежаще оформленных ТН (ТТН) на погруженный или выгруженный Товар.
АБС, прибывшее под погрузку ранее согласованного времени, если Поставщик не примет его под погрузку с момента фактического прибытия, считается прибывшим под погрузку в согласованное время.
4. Приёмка товара по количеству и качеству
4.1. Приемка поставленного Товара по качеству и количеству производится согласно требованиями нормативно-правовых актов и соответствующих ГОСТов на данный вид Товара, действующих на дату приемки Товара. Технические характеристики и вид Товара должны соответствовать характеристикам, указанным в соответствующей Спецификации. Претензии по количеству Товара не рассматриваются в случае укладки товарного бетона и раствора на впитывающие, неровные, нетвердые основания, а также изготовление готовых изделий методом безопалубочного литья «в землю». Основание считается твердым, если оно однозначно исключает возможность просадки при укладке Товара. При укладке Товара на твердые основания на значительной площади без исполнительной схемы-основания, согласованной с Поставщиком, претензии по количеству не принимаются.
4.2. В случае недопоставки Товара, Покупатель делает отметку в ТН/ТТН и незамедлительно уведомляет Поставщика по электронной почте, телефону о недопоставке. Представитель Поставщика обязан прибыть для составления соответствующего акта в течение 4 (четырех) часов с момента вызова, в ином случае двухсторонний
ООО "АСТЕРЛИТ", ЮЛДАШОВА ЛОЛА АБДУВАЛИЕВНА, ГЕНЕРАЛЬНЫй ДИРЕКТОР 24.05.2023 17:00 (MSK), Сертификат 01DCC4A400FEAF1FBB48B1A2E2C5DC68CA
акт составляется с участием представителя Покупателя и водителя. В акте отражается расхождение данных, указанных Поставщиком в товаросопроводительных документах, с фактическим количеством поставленного Товара. Поставщик обязуется по требованию Покупателя восполнить документально подтвержденное недопоставленное количество Товара собственными силами и средствами в пределах сроков поставки, установленных соответствующей Спецификацией, но в любом случае не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента получения требования Покупателя. Требование Покупателя о восполнении Товара с подтверждающими документами направляется на электронный а дрес Поставщика. Покупатель вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем внесудебном порядке (в том числе в случае однократного нарушения срока поставки) и потребовать возврата уплаченной за недопоставленный Товар денежной суммы.
4.3. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качества, установленным ГОСТ и законодательством РФ, действующими на дату приемки Товара. Технические характеристики и вид Товара должны соответствовать характеристикам, указанным в соответствующей Спецификации.
4.4. Стороны пришли к соглашению, что в случае поставки Товара при отрицательных температурах применение противоморозных добавок с согласия Поставщика не освобождает Покупателя от мер по прогреву бетона в конструкциях в соответствии с существующими нормативами.
4.5. До начала поставки Товара Покупатель вправе потребовать от Поставщика информацию о качестве используемых материалов и номинальному составу Товара, а также результатах предварительных испытаний Товара данного номинального состава по всем показателям, указанным в настоящих Общих условий.
4.6. При передаче партии Товара Поставщик предоставляет Покупателю паспорт качества Товара, а также иные документы, предусмотренные законодательством. В случае отсутствия таких документов Покупатель делает соответствующую отметку в ТН/ТТН, после чего Поставщик обязан передать документы о качестве Товара в течение 1 (одного) дня.
4.7. Поставщик несет ответственность за качество поставленного Товара до момента его выгрузки на объекте Покупателя. Покупатель обязуется соблюдать нормативно-техническую документацию, регулирующую приемку Товара. Качество Товара может быть определено Покупателем при его приемке, а также в период набора прочности до проектного значения на основании отобранных проб и заформованных образцов-кубов в соответствии с требованиями ГОСТ. Все образцы, отобранные Покупателем для испытания, должны быть промаркированы с указанием даты поставки, наименования Поставщика, номера ТН/ТТН, государственного регистрационного номера автотранспортного средства, подписи водителя Поставщика (Грузоперевозчика).
4.8. В случае обнаружения недостатков качества Товара на этапе испытания контрольных образцов бетона в проектном возрасте Покупатель обязан незамедлительно вызвать Поставщика, сообщить о выявленных недостатках качества Товара с указанием их подробного перечня и представить подтверждающую техническую документацию (результаты испытаний отобранных образцов, журнал бетонных работ, проект производства работ и иную необходимую документацию). Поставщик обязан обеспечить явку своего представителя не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента вызова, если иное не согласовано Сторонами дополнительно. Выявленные недостатки качества, отсутствие недостатков качества, иные решения фиксируются Сторонами в двухстороннем Акте, который составляется в произвольной форме. При наличии разногласий по качеству Товара и причинам возникновения его недостатков по инициативе любой из Сторон (либо совместно) производится независимая экспертиза. Поставщик имеет право осуществлять проверку качества силами своей лаборатории.
Расходы по проведению независимой экспертизы несет Сторона, ее инициировавшая. Если по результатам экспертизы требования Стороны – инициатора экспертизы будут признаны обоснованными, то у нее возникает право на возмещение расходов второй Стороной. Двухсторонний Акт (в случае признания претензии по качеству) или заключение экспертизы (в случае наличия разногласий по качеству) является основанием для предъявления требований к Стороне, допустившей нарушение, в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящих Общих условий.
4.9. Покупатель несет ответственность за ухудшение качества Товара, вызванное неисполнением Покупателем требований нормативно-технической документации по приемке Товара, нарушением технологии выгрузки, подачи и укладки Товара в конструкцию, ухода за Товаром в конструкции, превышением времени технологической разгрузки (простой), введением каких-либо добавок, воды в Товар, вследствие которых Товар может утратить нормативные характеристики.
4.10. Поставщик не несет ответственность за качество поставленного и уложенного в конструкцию Товара, если он является не единственным Поставщиком подобного Товара, использованного в данной конструкции.
4.11. Покупатель обязан вызвать представителя Поставщика при демонтаже конструкции. Если демонтаж конструкции произведен без участия уполномоченного представителя Поставщика, Покупатель не вправе представлять Поставщику претензии по качеству Товара и иные требования, предусмотренные действующим законодательством.
5. Цена и порядок расчетов
5.1. Цена Товара и/или цена Услуги определяется договором поставки (счет-договором) и включают в себя стоимость доставки Товара, а также НДС по ставке, установленной действующим законодательством.
5.2. Оплата производится Покупателем на условиях 100 (Сто) % предоплаты на основании выставленного Поставщиком счета, направленного посредством электронной связи с последующим предоставлением оригинала счета Покупателю. Обязательство по оплате Товара/Услуги считается исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика, если оплата не произведена иным способом на основании дополнительного письменного соглашения Сторон.
Настоящим Сторонами согласовано, что предварительная оплата по договору поставки не является коммерческим кредитом по смыслу ст. 823 ГК РФ и проценты за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, не начисляются и не выплачиваются.
Поставщик имеет право (но не обязан) осуществлять поставку Товара/предоставлять Услуги и в том случае, если Покупатель не произвел предварительную оплату.
В этом случае Покупатель обязан произвести оплату в течение 3 (трех) банковских дней с момента получения Товара/предоставления Услуги и подписания сопроводительной документации.
5.3.В случае неоплаты и/или если задолженность Покупателя перед Поставщиком равна или превышает установленный лимит задолженности, Поставщик вправе приостановить очередную поставку Товара до момента полного погашения задолженности Покупателем.
В случае возникновения обстоятельств, при которых Покупатель в момент очередной оплаты имеет задолженность за ранее поставленный Товар, Поставщик имеет право без согласования с Покупателем засчитать сумму поступившего платежа в счет погашения указанной в настоящем пункте задолженности независимо от назначения платежа, указанного в платежных документах.
6. Права и обязанности сторон
6.1. Обязанности Поставщика:
6.1.1. Поставить Товар в соответствии с настоящими Общими условиями в ассортименте, количестве и сроки, согласованные в Заявках, а также осуществить подачу поставленного Товара АБН (на основании отдельной Заявки Покупателя).
6.1.2. Осуществить доставку Товара АБС либо грузовым саморазгружающимся автомобилем (самосвал) собственными силами и/или с привлечением третьих лиц (Грузоперевозчиков) при условии заключения с ними соответствующих договоров.
6.1.3. Предоставить на каждую партию Товара паспорт качества Товара по ГОСТ 7473-2010, ГОСТ 28013- 98, а также иные документы, предусмотренные законодательством.
6.1.4. Предоставлять собственный или арендованный АБН, для управления АБН использовать собственный или привлеченный на основании заключенных договоров квалифицированный персонал, соблюдающий правила обслуживания и эксплуатации АБН, для оказания услуг по подаче поставленного Товара на объекте Покупателя/Грузополучателя.
6.1.5. Передавать Товар на основании ТТН/ТН, заверенной штампом Поставщика и оформленной в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Получение Покупателем (Грузополучателем) Товара подтверждается отметкой Покупателя (Грузополучателя) в ТТН/ТН. Ответственный за приемку Товара на объекте Покупателя (Грузополучателя) обязан обеспечить правильность заполнения в ТТН/ТН фактического времени прибытия на объект и убытия с объекта АБС, указать Ф.И.О., должность, удостоверить факт приемки Товара своей подписью и штампом (либо печатью) Покупателя (Грузополучателя).
6.1.6. В течение 5 (пяти) календарных дней с даты поставки направить Покупателю оригинал ТН/ТТН и счета-фактуры или УПД по почте или передать нарочно, с проставлением отметки в получении, уполномоченному на прием финансовой документации представителю Покупателя (с передачей копии доверенности Поставщику) либо представителю секретариата, уполномоченному на прием входящей корреспонденции.
Покупатель в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения первичной документации, обязан возвратить Поставщику подписанный со своей стороны экземпляр ТН/ТТН и счета-фактуры или УПД или направить мотивированный отказ от подписания на электронный адрес: info@asterlit.ru, с условием обязательного направления оригинала такого отказа заказным письмо на почтовый адрес: 141070, Московская область, г.о. Королёв, г. Королев, а/я 737.
В случае нарушения срока возврата первичной документации/направления мотивированного отказа Товар считается акцептированным (принятым) Покупателем в ассортименте, количестве и по ценам, указанным в экземпляре ТН/ТТН или УПД, выставленном Поставщиком, без претензий с переходом права собственности.
Стороны вправе дополнительно осуществлять электронный обмен первичными документами по каналам электронной связи, указанным в п.2.1. настоящих Общих условий.
6.2. Обязанности Покупателя:
6.2.1. Оплатить Товар в соответствии с договором поставки (счет-договором) и настоящими Общими условиями.
6.2.2. При наличии такой необходимости иметь разрешение уполномоченных государственных органов на проведение работ.
6.2.3. Обеспечить беспрепятственный подъезд и оборудовать подъездные пути к пунктам разгрузки Товара и разгрузочные площадки в соответствии с действующими СНиП и нормативными документами. Установить указатели в местах приемки Товара.
6.2.4. Обеспечить в местах разгрузки беспрепятственное и безопасное движение и свободное маневрирование АБС и/или АБН.
6.2.5. Отвечать, в том числе нести материальную ответственность за ущерб, причиненный АБС и/или АБН по вине Покупателя (Грузополучателя) в случае аварий и повреждений специальных транспортных средств, строений на территории Покупателя (Грузополучателя) на основании двустороннего Акта, подписанного ответственным за приемку Товара на объекте Покупателя (Грузополучателя) и водителем Поставщика (Грузоперевозчика), а в случае привлечения государственных правоохранительных органов на основании составленного ими Акта. Указанный Акт служит безусловным и бесспорным основанием для перечисления Покупателем денежных средств Поставщику в размере документально обоснованных расходов Поставщика (Грузоперевозчика) на ремонт и восстановление поврежденных частей (узлов, деталей, агрегатов и пр.) специальных транспортных средств в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения соответствующего требования, подтверждающих документов и отдельно выставленного счета.
В случае отказа ответственного за приемку Товара на объекте Покупателя (Грузополучателя) от оформления повреждений вышеуказанный Акт составляется водителем Поставщика (Грузоперевозчика) в одностороннем порядке и имеет силу двухстороннего Акта. Стороны соглашаются, что водитель Поставщика (Грузоперевозчика) является уполномоченным Поставщиком лицом для составления и подписания Акта от имени Поставщика.
6.2.6. Обеспечить освещение объекта при работе в темное время суток Покупателя (Грузополучателя).
6.2.7. Осуществлять силами своих регулировщиков при работе на объекте Покупателя (в ангарах, складах, тесных помещениях и сооружениях и др. строениях) помощь в маневрировании АБС и/или АБН Поставщика (Грузоперевозчика). При этом материальная ответственность за возможные повреждения строений и специальных транспортных средств относится на Покупателя в порядке, предусмотренном п. 6.2.5. настоящих Общих условий.
6.2.8. Принимать оборудование перед началом работ и передавать Поставщику по окончании работ по накладной в случае использования для прокачки Товара дополнительного оборудования (бетоноводная трасса). В случае обнаружения недостачи, механического повреждения, приведения в негодность элементов бетоноводной трассы, ее загрязнения остатками Товара, составляется двухсторонний Акт в порядке, предусмотренном п. 6.2.5. настоящего Договора, с указанием выявленных недостатков бетоноводной трассы. Указанный Акт является безусловным и бесспорным подтверждением возникших убытков Поставщика, подлежащих возмещению Покупателем в соответствии с п. 6.2.5. настоящих Общих условий.
6.2.9. Обеспечить на объекте после каждой разгрузки промывку емкостей АБС и/или АБН достаточным количеством теплой воды (горячей воды при минусовой температуре) под напором.
6.2.10. Обеспечить обмывку колес специального транспортного средства Поставщика (Грузоперевозчика) при выезде с объекта. Возможные штрафы, выставленные Поставщику (Грузоперевозчику) при отсутствии условий для обмывки колес за загрязнение дорожного покрытия, перевыставляются Поставщиком Покупателю, с объекта которого возвращалось специальное транспортное средство Поставщика (Грузоперевозчика), в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Поставщиком (Грузоперевозчиком) документального подтверждения фиксации правонарушения. Покупатель обязан перечислить денежные средства Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требования о возмещении.
6.2.11. Обеспечить зону работы АБС/АБН свободную от воздушных линий электропередач, строительных лесов, строительных и иных материалов и предметов, создающих препятствия для работы АБС и/или АБН.
6.2.12. Подготовить ровную площадку с твердым покрытием для АБН в соответствии с его техническими характеристиками.
6.2.13. Во избежание потери прочностных характеристик поставляемого Товара, а также порчи емкостей АБС и/или АБН, обеспечить беспрепятственный и непрерывный разгрузочный процесс в сроки, установленные договором поставки (счет-договором), не допуская простоя автотранспорта сверх установленных норм.
В случае задержки разгрузки (простоя) сверх установленных сроков по вине Покупателя (Грузополучателя), Поставщик имеет право требовать оплаты стоимости услуг по дополнительной технологической разгрузке АБС согласно условиям договора поставки (счет-договора).
6.2.14. Производить приемку услуг по подаче поставленного Товара АБН на объекте Покупателя с отметкой в сменных рапортах, путевых и маршрутных листах (время работы АБН учитывается с момента прибытия его на объект до момента выезда с объекта). Время, затраченное на установку/складывание АБН,
ООО "АСТЕРЛИТ", ЮЛДАШОВА ЛОЛА АБДУВАЛИЕВНА, ГЕНЕРАЛЬНЫй ДИРЕКТОР 24.05.2023 17:00 (MSK), Сертификат 01DCC4A400FEAF1FBB48B1A2E2C5DC68CA
монтаж/демонтаж оборудования, технологическую промывку, чистку оборудования вследствие забивания посторонними предметами, а также другие простои, возникшие по вине Покупателя, входят в оплачиваемое Покупателем время работы АБН. Монтаж дополнительного оборудования (бетоноводы), а также чистка (в случае необходимости) и промывка, осуществляется силами Покупателя под контролем Поставщика.
6.2.15. Производить приемку, укладку, а также уход за Товаром в соответствии с требованиями действующего законодательства и проектом производства работ.
6.2.16. Производить приемку Товара с отметкой в ТТН/ТН, приемку Услуг с отметкой в путевых и маршрутных листах/накладных в соответствии с условиями договора поставки и настоящих Общих условий.
6.2.17. Направить Поставщику документы, подтверждающие полномочия всех лиц, ответственных за совершение действий от имени Покупателя (Грузополучателя), не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня их совершения. В случае ненаправления указанных документов Покупатель в дальнейшем не вправе ссылаться на отсутствие полномочий у лиц в момент совершения действий от имени Покупателя (Грузополучателя), а полномочия лица явствуют из обстановки на основании ст. 182 ГК РФ. Настоящим Покупатель берет на себя ответственность и риски отгрузки Товара на объект Покупателя (Грузополучателя) лицу, не имеющему надлежащим образом оформленных полномочий на приемку Товара, а также за подписание первичной документации неуполномоченным лицом, в связи с чем лишается права в дальнейшем ссылаться на отсутствие подписи уполномоченного представителя Покупателя (Грузополучателя) на документах.
6.2.18. Представить в двух экземплярах Поставщику действующие образцы мастичных оттисков штампов Покупателя (Грузополучателя).
6.2.19. Нести иные обязанности, предусмотренные законодательством и настоящими Общими условиями.
7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащие исполнение договора поставки и настоящих Общих условий Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
7.2. В случае нарушения Покупателем срока оплаты Товара и/или Услуг, указанного в п. 5.2. настоящих Общих условий, а также в случае неоплаты по истечении отсрочки платежа, Поставщик имеет право начислить Покупателю пени в размере 0,5 % от суммы каждого соответствующего просроченного платежа за каждый день просрочки платежа.
7.3. В случае нарушения срока поставки или при недопоставке Товара Покупатель имеет право начислить Поставщику пени в размере 0,5 % от стоимости Товара, поставка которого просрочена или осуществлена не в полном объеме, за каждый день просрочки.
7.4. Ответственность за сохранность АБС и/или АБН либо дополнительного оборудования на объектах Покупателя (Грузополучателя) несет Покупатель. В случае нарушения и/или неисполнения Покупателем (Грузополучателем) п.п. 6.2.3., 6.2.4., 6.2.7., 6.2.10., 6.2.11 настоящих Общих условий, повлекшего гибель специальных транспортных средств (дополнительного оборудования) Поставщика (Грузоперевозчика) при производстве работ, Покупатель обязан незамедлительно вызвать Поставщика, который обеспечивает явку своего представителя не позднее 3 (трех) часов с момента вызова. Стороны составляют двухсторонний Акт и принимают решение о необходимости проведения независимой экспертизы. В случае уклонения Покупателя от подписания, Акт составляется Поставщиком в одностороннем порядке, который имеет силу двухстороннего Акта. Акт и/или заключение экспертизы служат безусловным и бесспорным основанием для возмещения Покупателем Поставщику рыночной стоимости утраченных специальных транспортных средств (дополнительного оборудования), а также иных документально подтвержденных убытков Поставщика. Возмещение стоимости утраченных специальных транспортных средств (дополнительного оборудования) / убытков осуществляется на основании отдельно выставленного счета.
7.5. В случае несвоевременного отказа от подлежащего поставке Товара (если товар изготовлен, вне зависимости от доставлен он до объекта Покупателя (Грузополучателя) или нет) или необоснованного отказа от приемки Товара, поставленного в соответствии с условиями договора поставки и настоящих общих условий, равно как и за отсутствие на строительном объекте лица, ответственного за приемку, Покупатель уплачивает Поставщику в бесспорном порядке штраф:
- при переадресации Товара: в размере стоимости «холостого» пробега АБС и 5 (пяти) % от стоимости Товара;
- если переадресация невозможна: в размере стоимости Товара, от получения которого Покупатель (Грузополучатель) отказался (не принял), транспортных расходов, связанных с доставкой Товара на объект и возвратом его к Поставщику, а также стоимости утилизации такого Товара.
Основанием для возмещения штрафа, указанного в настоящем пункте, является Акт, составленный на объекте за подписью ответственного за приемку Товара на объекте Покупателя (Грузополучателя) и водителя Поставщика (Грузоперевозчика) (при отказе Покупателя от Товара в месте доставки), или запись телефонного разговора с представителем Поставщика (скриншот электронной почты, скри ншот мессенджера), подтверждающая отказ Покупателя от Товара.
ООО "АСТЕРЛИТ", ЮЛДАШОВА ЛОЛА АБДУВАЛИЕВНА, ГЕНЕРАЛЬНЫй ДИРЕКТОР 24.05.2023 17:00 (MSK), Сертификат 01DCC4A400FEAF1FBB48B1A2E2C5DC68CA
При отказе Покупателя (Грузополучателя) от удостоверения в ТТН/ТН факта отказа от приемки Товара, а также при отсутствии на строительном объекте ответственного за приемку Товара лица, документом, подтверждающим обоснованность взыскания штрафа, является Акт, составленный водителем Поставщика (Грузоперевозчика) в одностороннем порядке, который имеет силу двухстороннего Акта. Стороны соглашаются, что водитель Поставщика (Грузоперевозчика) является уполномоченным Поставщиком лицом для составления и подписания Акта от имени Поставщика.
7.6. Штраф должен быть оплачен Покупателем в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения соответствующего требования от Поставщика.
В случае отказа Покупателя (Грузополучателя) от предоставления Услуг / изменения Заявки на Услуги менее, чем за 14 (четырнадцать) часов, Покупатель обязан по требованию Поставщика оплатить 2 (два) моточаса работы АБН, а при отказе от предоставления Услуг / изменения Заявки на Услуги менее, чем за 4 (четыре) часа,– 4 (четыре) моточаса работы АБН.
7.7. В случае неоднократного (более 2-х раз) неисполнения Покупателем п.п. 6.2.3., 6.2.4., 6.2.7., 6.2.9., 6.2.10., 6.2.11., 6.2.12. Общих условий, Поставщик имеет право не осуществлять поставку Товара в сроки, согласованные Сторонами, о чем уведомляет Покупателя. В этом случае Поставщик не несет ответственность за непоставку Товара.
7.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем (Грузополучателем) своих обязанностей, предусмотренных п.п. 6.2.4., 6.2.9., 6.2.10., 6.2.11., 6.2.12. Общих условий, Покупатель возмещает Поставщику стоимость утилизации Товара.
7.9. При отказе Поставщика выгрузить Товар, доставленный в пункт назначения вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем (Грузополучателем) обязанностей, предусмотренных п.п. 6.2.4., 6.2.9., 6.2.10., 6.2.11., 6.2.12. Общих условий, Покупатель обязан оплатить поставленный Товар, если он не был оплачен до его отгрузки.
7.10. Стороны пришли к соглашению, что руководитель (единоличный исполнительный орган) Покупателя несет солидарную ответственность с Покупателем за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору поставки и настоящих Общих условий (включая задолженность по оплате, возмещение ущерба (убытков), уплату процентов (штрафов, пеней), возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Поставщика, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства Покупателем), в том числе за предоставление Поставщику недостоверных заверений об обстоятельствах, имеющих значение для заключения договора поставки, его исполнения или прекращения. Лицо, подписавшее (акцептировавшее) договор поставки от имени Покупателя, полностью соглашается, что данное условие является поручительством физического лица за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Покупателя по договору поставки, в том числе за предоставление Поставщику недостоверных заверений об обстоятельствах, имеющих значение для заключения договора поставки, его исполнения или прекращения, и не вправе его оспаривать в дальнейшем.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия договора поставки, разрешаются в претензионном порядке.
8.2. При неурегулировании споров и разногласий в порядке, предусмотренном п. 8.1. Общих условий, спор передается в Арбитражный суд Московской области.
9. Порядок и сроки исполнения поставки
9.1. Договор поставки вступает в силу с момента его оплаты Покупателем и действует до полного исполнения обязательств, возникших в период действия настоящего договора поставки.
9.2. Изменение или досрочное расторжение договора поставки допускается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, однако, не освобождает Стороны от выполнения обязательств по расчетам за поставленный товар и/или выполненные услуги.
10. Обстоятельства непреодолимой силы, ФОРС-МАЖОР
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств по договору поставки в случае, если это невыполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, вызванными не зависящими от воли Сторон событиями, которых добросовестная Сторона не могла избежать или последствия которых она не могла устранить, если они произошли после заключения договора поставки и препятствуют его полному или частичному исполнению.
ООО "АСТЕРЛИТ", ЮЛДАШОВА ЛОЛА АБДУВАЛИЕВНА, ГЕНЕРАЛЬНЫй ДИРЕКТОР 24.05.2023 17:00 (MSK), Сертификат 01DCC4A400FEAF1FBB48B1A2E2C5DC68CA
10.2. Случаями непреодолимой силы считаются следующие события: война, военные действия, массовые беспорядки, забастовки, эпидемии, пандемии, природные катастрофы, а также акты органов власти, делающие невозможным выполнение Сторонами взятых на себя обязательств, и все другие аналогичные события и обстоятельства, возникшие после заключения Сторонами договора поставки.
10.3. В случае наступления этих обстоятельств сроки для выполнения обязательств по договору поставки переносятся на срок, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы. Сторона, пострадавшая от действия непреодолимой силы, обязана известить другую Сторону заказным письмом или иным доступным ей способом, с обязательным дублированием отправления на электронную почту, сразу же после наступления форс-мажорных обстоятельств и разъяснить, какие меры необходимы для их устранения, но в любом случае не позднее 30 (тридцати) календарных дней после начала действия непреодолимой силы. Если указанные обстоятельства будут длиться непрерывно более 3 (трех) месяцев, то каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения договора поставки без возмещения убытков.
11. Дополнительные условия
11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено договором поставки и настоящими Общими условиями, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. Стороны вправе осуществлять выставление и получение УПД по телекоммуникационным каналам связи с использованием ЭП согласно Порядку выставления и получения счетов-фактур, в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, утвержденному Приказом Министерства финансов РФ от 05.02.2021 г. No14н. До начала осуществления обмена электронными документами Стороны должны предоставить контактные данные: e-mail, контактный телефон, фамилию, имя, отчество лица, ответственного за ЭДО.
11.3. В процессе исполнения обязательств согласно настоящим Общим условиям допускается передача любых документов и информации по электронным каналам связи, указанным в договоре поставки и в настоящих Общих условиях, до последующего обмена ими на бумажных носителях. Документы и информация, переданные посредством электронной связи, имеют юридическую силу наравне с оригиналами и могут быть использованы в качестве доказательств. В течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения документов по электронной почте Стороны обязуются обмениваться оригиналами документов.
11.4. Соглашаясь с настоящими Общими условиями, Покупатель предоставляет Поставщику свое согласие на использование своего фирменного наименования и товарного знака Покупателя на официальном сайте Поставщика в маркетинговых и рекламных целях. Какое-либо дополнительное письменное согласие от Покупателя не требуется.
11.5. Об изменении реквизитов, юридического, фактического, почтового адреса, смене руководителя, наименования, а также о начале процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства и других изменениях, Стороны обязуются уведомить друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения. При неизвещении или несвоевременном извещении о корпоративных изменениях ответственность за возможные негативные последствия несет Сторона, не сообщившая о таких изменениях.
11.6. Неотъемлемой частью настоящих Общих условий являются следующие приложение: Приложение No 1 - форма Заявки на поставку Товара.
6.1. Обязанности Поставщика:
6.1.1. Поставить Товар в соответствии с настоящими Общими условиями в ассортименте, количестве и сроки, согласованные в Заявках, а также осуществить подачу поставленного Товара АБН (на основании отдельной Заявки Покупателя).
6.1.2. Осуществить доставку Товара АБС либо грузовым саморазгружающимся автомобилем (самосвал) собственными силами и/или с привлечением третьих лиц (Грузоперевозчиков) при условии заключения с ними соответствующих договоров.
6.1.3. Предоставить на каждую партию Товара паспорт качества Товара по ГОСТ 7473-2010, ГОСТ 28013- 98, а также иные документы, предусмотренные законодательством.
6.1.4. Предоставлять собственный или арендованный АБН, для управления АБН использовать собственный или привлеченный на основании заключенных договоров квалифицированный персонал, соблюдающий правила обслуживания и эксплуатации АБН, для оказания услуг по подаче поставленного Товара на объекте Покупателя/Грузополучателя.
6.1.5. Передавать Товар на основании ТТН/ТН, заверенной штампом Поставщика и оформленной в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Получение Покупателем (Грузополучателем) Товара подтверждается отметкой Покупателя (Грузополучателя) в ТТН/ТН. Ответственный за приемку Товара на объекте Покупателя (Грузополучателя) обязан обеспечить правильность заполнения в ТТН/ТН фактического времени прибытия на объект и убытия с объекта АБС, указать Ф.И.О., должность, удостоверить факт приемки Товара своей подписью и штампом (либо печатью) Покупателя (Грузополучателя).
6.1.6. В течение 5 (пяти) календарных дней с даты поставки направить Покупателю оригинал ТН/ТТН и счета-фактуры или УПД по почте или передать нарочно, с проставлением отметки в получении, уполномоченному на прием финансовой документации представителю Покупателя (с передачей копии доверенности Поставщику) либо представителю секретариата, уполномоченному на прием входящей корреспонденции.
Покупатель в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения первичной документации, обязан возвратить Поставщику подписанный со своей стороны экземпляр ТН/ТТН и счета-фактуры или УПД или направить мотивированный отказ от подписания на электронный адрес: info@asterlit.ru, с условием обязательного направления оригинала такого отказа заказным письмо на почтовый адрес: 141070, Московская область, г.о. Королёв, г. Королев, а/я 737.
В случае нарушения срока возврата первичной документации/направления мотивированного отказа Товар считается акцептированным (принятым) Покупателем в ассортименте, количестве и по ценам, указанным в экземпляре ТН/ТТН или УПД, выставленном Поставщиком, без претензий с переходом права собственности.
Стороны вправе дополнительно осуществлять электронный обмен первичными документами по каналам электронной связи, указанным в п.2.1. настоящих Общих условий.
6.2. Обязанности Покупателя:
6.2.1. Оплатить Товар в соответствии с договором поставки (счет-договором) и настоящими Общими условиями.
6.2.2. При наличии такой необходимости иметь разрешение уполномоченных государственных органов на проведение работ.
6.2.3. Обеспечить беспрепятственный подъезд и оборудовать подъездные пути к пунктам разгрузки Товара и разгрузочные площадки в соответствии с действующими СНиП и нормативными документами. Установить указатели в местах приемки Товара.
6.2.4. Обеспечить в местах разгрузки беспрепятственное и безопасное движение и свободное маневрирование АБС и/или АБН.
6.2.5. Отвечать, в том числе нести материальную ответственность за ущерб, причиненный АБС и/или АБН по вине Покупателя (Грузополучателя) в случае аварий и повреждений специальных транспортных средств, строений на территории Покупателя (Грузополучателя) на основании двустороннего Акта, подписанного ответственным за приемку Товара на объекте Покупателя (Грузополучателя) и водителем Поставщика (Грузоперевозчика), а в случае привлечения государственных правоохранительных органов на основании составленного ими Акта. Указанный Акт служит безусловным и бесспорным основанием для перечисления Покупателем денежных средств Поставщику в размере документально обоснованных расходов Поставщика (Грузоперевозчика) на ремонт и восстановление поврежденных частей (узлов, деталей, агрегатов и пр.) специальных транспортных средств в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения соответствующего требования, подтверждающих документов и отдельно выставленного счета.
В случае отказа ответственного за приемку Товара на объекте Покупателя (Грузополучателя) от оформления повреждений вышеуказанный Акт составляется водителем Поставщика (Грузоперевозчика) в одностороннем порядке и имеет силу двухстороннего Акта. Стороны соглашаются, что водитель Поставщика (Грузоперевозчика) является уполномоченным Поставщиком лицом для составления и подписания Акта от имени Поставщика.
6.2.6. Обеспечить освещение объекта при работе в темное время суток Покупателя (Грузополучателя).
6.2.7. Осуществлять силами своих регулировщиков при работе на объекте Покупателя (в ангарах, складах, тесных помещениях и сооружениях и др. строениях) помощь в маневрировании АБС и/или АБН Поставщика (Грузоперевозчика). При этом материальная ответственность за возможные повреждения строений и специальных транспортных средств относится на Покупателя в порядке, предусмотренном п. 6.2.5. настоящих Общих условий.
6.2.8. Принимать оборудование перед началом работ и передавать Поставщику по окончании работ по накладной в случае использования для прокачки Товара дополнительного оборудования (бетоноводная трасса). В случае обнаружения недостачи, механического повреждения, приведения в негодность элементов бетоноводной трассы, ее загрязнения остатками Товара, составляется двухсторонний Акт в порядке, предусмотренном п. 6.2.5. настоящего Договора, с указанием выявленных недостатков бетоноводной трассы. Указанный Акт является безусловным и бесспорным подтверждением возникших убытков Поставщика, подлежащих возмещению Покупателем в соответствии с п. 6.2.5. настоящих Общих условий.
6.2.9. Обеспечить на объекте после каждой разгрузки промывку емкостей АБС и/или АБН достаточным количеством теплой воды (горячей воды при минусовой температуре) под напором.
6.2.10. Обеспечить обмывку колес специального транспортного средства Поставщика (Грузоперевозчика) при выезде с объекта. Возможные штрафы, выставленные Поставщику (Грузоперевозчику) при отсутствии условий для обмывки колес за загрязнение дорожного покрытия, перевыставляются Поставщиком Покупателю, с объекта которого возвращалось специальное транспортное средство Поставщика (Грузоперевозчика), в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Поставщиком (Грузоперевозчиком) документального подтверждения фиксации правонарушения. Покупатель обязан перечислить денежные средства Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требования о возмещении.
6.2.11. Обеспечить зону работы АБС/АБН свободную от воздушных линий электропередач, строительных лесов, строительных и иных материалов и предметов, создающих препятствия для работы АБС и/или АБН.
6.2.12. Подготовить ровную площадку с твердым покрытием для АБН в соответствии с его техническими характеристиками.
6.2.13. Во избежание потери прочностных характеристик поставляемого Товара, а также порчи емкостей АБС и/или АБН, обеспечить беспрепятственный и непрерывный разгрузочный процесс в сроки, установленные договором поставки (счет-договором), не допуская простоя автотранспорта сверх установленных норм.
В случае задержки разгрузки (простоя) сверх установленных сроков по вине Покупателя (Грузополучателя), Поставщик имеет право требовать оплаты стоимости услуг по дополнительной технологической разгрузке АБС согласно условиям договора поставки (счет-договора).
6.2.14. Производить приемку услуг по подаче поставленного Товара АБН на объекте Покупателя с отметкой в сменных рапортах, путевых и маршрутных листах (время работы АБН учитывается с момента прибытия его на объект до момента выезда с объекта). Время, затраченное на установку/складывание АБН,
ООО "АСТЕРЛИТ", ЮЛДАШОВА ЛОЛА АБДУВАЛИЕВНА, ГЕНЕРАЛЬНЫй ДИРЕКТОР 24.05.2023 17:00 (MSK), Сертификат 01DCC4A400FEAF1FBB48B1A2E2C5DC68CA
монтаж/демонтаж оборудования, технологическую промывку, чистку оборудования вследствие забивания посторонними предметами, а также другие простои, возникшие по вине Покупателя, входят в оплачиваемое Покупателем время работы АБН. Монтаж дополнительного оборудования (бетоноводы), а также чистка (в случае необходимости) и промывка, осуществляется силами Покупателя под контролем Поставщика.
6.2.15. Производить приемку, укладку, а также уход за Товаром в соответствии с требованиями действующего законодательства и проектом производства работ.
6.2.16. Производить приемку Товара с отметкой в ТТН/ТН, приемку Услуг с отметкой в путевых и маршрутных листах/накладных в соответствии с условиями договора поставки и настоящих Общих условий.
6.2.17. Направить Поставщику документы, подтверждающие полномочия всех лиц, ответственных за совершение действий от имени Покупателя (Грузополучателя), не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня их совершения. В случае ненаправления указанных документов Покупатель в дальнейшем не вправе ссылаться на отсутствие полномочий у лиц в момент совершения действий от имени Покупателя (Грузополучателя), а полномочия лица явствуют из обстановки на основании ст. 182 ГК РФ. Настоящим Покупатель берет на себя ответственность и риски отгрузки Товара на объект Покупателя (Грузополучателя) лицу, не имеющему надлежащим образом оформленных полномочий на приемку Товара, а также за подписание первичной документации неуполномоченным лицом, в связи с чем лишается права в дальнейшем ссылаться на отсутствие подписи уполномоченного представителя Покупателя (Грузополучателя) на документах.
6.2.18. Представить в двух экземплярах Поставщику действующие образцы мастичных оттисков штампов Покупателя (Грузополучателя).
6.2.19. Нести иные обязанности, предусмотренные законодательством и настоящими Общими условиями.
7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащие исполнение договора поставки и настоящих Общих условий Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
7.2. В случае нарушения Покупателем срока оплаты Товара и/или Услуг, указанного в п. 5.2. настоящих Общих условий, а также в случае неоплаты по истечении отсрочки платежа, Поставщик имеет право начислить Покупателю пени в размере 0,5 % от суммы каждого соответствующего просроченного платежа за каждый день просрочки платежа.
7.3. В случае нарушения срока поставки или при недопоставке Товара Покупатель имеет право начислить Поставщику пени в размере 0,5 % от стоимости Товара, поставка которого просрочена или осуществлена не в полном объеме, за каждый день просрочки.
7.4. Ответственность за сохранность АБС и/или АБН либо дополнительного оборудования на объектах Покупателя (Грузополучателя) несет Покупатель. В случае нарушения и/или неисполнения Покупателем (Грузополучателем) п.п. 6.2.3., 6.2.4., 6.2.7., 6.2.10., 6.2.11 настоящих Общих условий, повлекшего гибель специальных транспортных средств (дополнительного оборудования) Поставщика (Грузоперевозчика) при производстве работ, Покупатель обязан незамедлительно вызвать Поставщика, который обеспечивает явку своего представителя не позднее 3 (трех) часов с момента вызова. Стороны составляют двухсторонний Акт и принимают решение о необходимости проведения независимой экспертизы. В случае уклонения Покупателя от подписания, Акт составляется Поставщиком в одностороннем порядке, который имеет силу двухстороннего Акта. Акт и/или заключение экспертизы служат безусловным и бесспорным основанием для возмещения Покупателем Поставщику рыночной стоимости утраченных специальных транспортных средств (дополнительного оборудования), а также иных документально подтвержденных убытков Поставщика. Возмещение стоимости утраченных специальных транспортных средств (дополнительного оборудования) / убытков осуществляется на основании отдельно выставленного счета.
7.5. В случае несвоевременного отказа от подлежащего поставке Товара (если товар изготовлен, вне зависимости от доставлен он до объекта Покупателя (Грузополучателя) или нет) или необоснованного отказа от приемки Товара, поставленного в соответствии с условиями договора поставки и настоящих общих условий, равно как и за отсутствие на строительном объекте лица, ответственного за приемку, Покупатель уплачивает Поставщику в бесспорном порядке штраф:
- при переадресации Товара: в размере стоимости «холостого» пробега АБС и 5 (пяти) % от стоимости Товара;
- если переадресация невозможна: в размере стоимости Товара, от получения которого Покупатель (Грузополучатель) отказался (не принял), транспортных расходов, связанных с доставкой Товара на объект и возвратом его к Поставщику, а также стоимости утилизации такого Товара.
Основанием для возмещения штрафа, указанного в настоящем пункте, является Акт, составленный на объекте за подписью ответственного за приемку Товара на объекте Покупателя (Грузополучателя) и водителя Поставщика (Грузоперевозчика) (при отказе Покупателя от Товара в месте доставки), или запись телефонного разговора с представителем Поставщика (скриншот электронной почты, скри ншот мессенджера), подтверждающая отказ Покупателя от Товара.
ООО "АСТЕРЛИТ", ЮЛДАШОВА ЛОЛА АБДУВАЛИЕВНА, ГЕНЕРАЛЬНЫй ДИРЕКТОР 24.05.2023 17:00 (MSK), Сертификат 01DCC4A400FEAF1FBB48B1A2E2C5DC68CA
При отказе Покупателя (Грузополучателя) от удостоверения в ТТН/ТН факта отказа от приемки Товара, а также при отсутствии на строительном объекте ответственного за приемку Товара лица, документом, подтверждающим обоснованность взыскания штрафа, является Акт, составленный водителем Поставщика (Грузоперевозчика) в одностороннем порядке, который имеет силу двухстороннего Акта. Стороны соглашаются, что водитель Поставщика (Грузоперевозчика) является уполномоченным Поставщиком лицом для составления и подписания Акта от имени Поставщика.
7.6. Штраф должен быть оплачен Покупателем в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения соответствующего требования от Поставщика.
В случае отказа Покупателя (Грузополучателя) от предоставления Услуг / изменения Заявки на Услуги менее, чем за 14 (четырнадцать) часов, Покупатель обязан по требованию Поставщика оплатить 2 (два) моточаса работы АБН, а при отказе от предоставления Услуг / изменения Заявки на Услуги менее, чем за 4 (четыре) часа,– 4 (четыре) моточаса работы АБН.
7.7. В случае неоднократного (более 2-х раз) неисполнения Покупателем п.п. 6.2.3., 6.2.4., 6.2.7., 6.2.9., 6.2.10., 6.2.11., 6.2.12. Общих условий, Поставщик имеет право не осуществлять поставку Товара в сроки, согласованные Сторонами, о чем уведомляет Покупателя. В этом случае Поставщик не несет ответственность за непоставку Товара.
7.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем (Грузополучателем) своих обязанностей, предусмотренных п.п. 6.2.4., 6.2.9., 6.2.10., 6.2.11., 6.2.12. Общих условий, Покупатель возмещает Поставщику стоимость утилизации Товара.
7.9. При отказе Поставщика выгрузить Товар, доставленный в пункт назначения вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем (Грузополучателем) обязанностей, предусмотренных п.п. 6.2.4., 6.2.9., 6.2.10., 6.2.11., 6.2.12. Общих условий, Покупатель обязан оплатить поставленный Товар, если он не был оплачен до его отгрузки.
7.10. Стороны пришли к соглашению, что руководитель (единоличный исполнительный орган) Покупателя несет солидарную ответственность с Покупателем за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору поставки и настоящих Общих условий (включая задолженность по оплате, возмещение ущерба (убытков), уплату процентов (штрафов, пеней), возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Поставщика, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства Покупателем), в том числе за предоставление Поставщику недостоверных заверений об обстоятельствах, имеющих значение для заключения договора поставки, его исполнения или прекращения. Лицо, подписавшее (акцептировавшее) договор поставки от имени Покупателя, полностью соглашается, что данное условие является поручительством физического лица за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Покупателя по договору поставки, в том числе за предоставление Поставщику недостоверных заверений об обстоятельствах, имеющих значение для заключения договора поставки, его исполнения или прекращения, и не вправе его оспаривать в дальнейшем.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия договора поставки, разрешаются в претензионном порядке.
8.2. При неурегулировании споров и разногласий в порядке, предусмотренном п. 8.1. Общих условий, спор передается в Арбитражный суд Московской области.
9. Порядок и сроки исполнения поставки
9.1. Договор поставки вступает в силу с момента его оплаты Покупателем и действует до полного исполнения обязательств, возникших в период действия настоящего договора поставки.
9.2. Изменение или досрочное расторжение договора поставки допускается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, однако, не освобождает Стороны от выполнения обязательств по расчетам за поставленный товар и/или выполненные услуги.
10. Обстоятельства непреодолимой силы, ФОРС-МАЖОР
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств по договору поставки в случае, если это невыполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, вызванными не зависящими от воли Сторон событиями, которых добросовестная Сторона не могла избежать или последствия которых она не могла устранить, если они произошли после заключения договора поставки и препятствуют его полному или частичному исполнению.
ООО "АСТЕРЛИТ", ЮЛДАШОВА ЛОЛА АБДУВАЛИЕВНА, ГЕНЕРАЛЬНЫй ДИРЕКТОР 24.05.2023 17:00 (MSK), Сертификат 01DCC4A400FEAF1FBB48B1A2E2C5DC68CA
10.2. Случаями непреодолимой силы считаются следующие события: война, военные действия, массовые беспорядки, забастовки, эпидемии, пандемии, природные катастрофы, а также акты органов власти, делающие невозможным выполнение Сторонами взятых на себя обязательств, и все другие аналогичные события и обстоятельства, возникшие после заключения Сторонами договора поставки.
10.3. В случае наступления этих обстоятельств сроки для выполнения обязательств по договору поставки переносятся на срок, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы. Сторона, пострадавшая от действия непреодолимой силы, обязана известить другую Сторону заказным письмом или иным доступным ей способом, с обязательным дублированием отправления на электронную почту, сразу же после наступления форс-мажорных обстоятельств и разъяснить, какие меры необходимы для их устранения, но в любом случае не позднее 30 (тридцати) календарных дней после начала действия непреодолимой силы. Если указанные обстоятельства будут длиться непрерывно более 3 (трех) месяцев, то каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения договора поставки без возмещения убытков.
11. Дополнительные условия
11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено договором поставки и настоящими Общими условиями, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. Стороны вправе осуществлять выставление и получение УПД по телекоммуникационным каналам связи с использованием ЭП согласно Порядку выставления и получения счетов-фактур, в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, утвержденному Приказом Министерства финансов РФ от 05.02.2021 г. No14н. До начала осуществления обмена электронными документами Стороны должны предоставить контактные данные: e-mail, контактный телефон, фамилию, имя, отчество лица, ответственного за ЭДО.
11.3. В процессе исполнения обязательств согласно настоящим Общим условиям допускается передача любых документов и информации по электронным каналам связи, указанным в договоре поставки и в настоящих Общих условиях, до последующего обмена ими на бумажных носителях. Документы и информация, переданные посредством электронной связи, имеют юридическую силу наравне с оригиналами и могут быть использованы в качестве доказательств. В течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения документов по электронной почте Стороны обязуются обмениваться оригиналами документов.
11.4. Соглашаясь с настоящими Общими условиями, Покупатель предоставляет Поставщику свое согласие на использование своего фирменного наименования и товарного знака Покупателя на официальном сайте Поставщика в маркетинговых и рекламных целях. Какое-либо дополнительное письменное согласие от Покупателя не требуется.
11.5. Об изменении реквизитов, юридического, фактического, почтового адреса, смене руководителя, наименования, а также о начале процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства и других изменениях, Стороны обязуются уведомить друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения. При неизвещении или несвоевременном извещении о корпоративных изменениях ответственность за возможные негативные последствия несет Сторона, не сообщившая о таких изменениях.
11.6. Неотъемлемой частью настоящих Общих условий являются следующие приложение: Приложение No 1 - форма Заявки на поставку Товара.
